необоснованный отказ или уклонение от оплаты выполненных работ «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, «Исполнитель» уплачивает пеню в размере 0,15% от стоимости работ за каждый день просрочки.
5. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием событий чрезвычайного характера (землетрясения, наводнения, пожара и т.п.).
6. Срок действия договора и прочие условия.
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора разрешаются в соответствии с действующим законодательством и рассматриваются в Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.
6.3. Дополнительные условия:
-в случае несвоевременной оплаты при изменении стоимости материалов и заработной платы «Исполнитель» имеет право пересчитать стоимость заказа по ценам сложившимся на момент оплаты.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон.
«Исполнитель»: 246035, г. Гомель, ул. Ефремова, 63, филиал РУП «Гомсельмаш» ГЗСК, субсчет 3012790100010 в ЖДО ОАО БПСБ г. Гомеля ул. Я. Коласа, 6а, МФО 151501341, УНН 400329029, тел/факс 62-12-35.
«ЗАКАЗЧИК» 247010, г.Гомель, филиал РУП «Гомельэнерго» Гомельская Теплоэлектроцектраль -2 расч. счет 3012210170019 ф-л ОАО Белпромстройбанк по Гомельской области г.Гомеля, МФО 151501360, УНН 400206365.
«Исполнитель» «Заказчик»
Подпись М.П. Подпись М.П.
ДОГОВОР
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ№ б/н г.Гомель «23» марта 2009г.
РУП «Гомсельмаш», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главного инженера Голопятина А.В. действующего на основании доверенности №184/727 от 24.12.2008г. с одной стороны ОДО «Регулстройторг» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Еченко А.П., действующего на основании Устава, лицензии № 02250/0463843 от 22.12.08г. на общестроительные работы, и руководствуясь Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда №1450 от 15 сентября 1998г., заключили между собой договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте «Модернизация сетей водоснабжения пролета окрасочного цеха в осях 7-2 П-32 корпуса 101 филиала РУП «Гомсельмаш» «ГЗСК».
1.2 Срок выполнения работ:
Начало работ; апрель 2009 года;
Окончание работ: май 2009 года.
Срок может быть изменен только в случаях, когда:
- работы не начаты в установленный срок по решению Заказчика;
- вследствие форс-мажорных обстоятельств;
2. СТОИМОСГЬ РАБОТ
2.1 Стоимость работ в текущих ценах на день заключении настоящего договора составляет: 60390009 (Шестьдесят миллионов триста девяносто тысяч девять) рублей.
2.2 Договорная цена определяется на основании принятым законодательными органами постановлений и утвержденному расчету Министерства архитектуры и строительства РБ по фактическим объемам работ с применением действующих сметных норм и цен на: материалы, з/плату, эксплуатацию машин и механизмов, транспортные перевозки, накладные расходы, плановые накопления, зимнее удорожание, и другие отчисления.
2.3 При изменении договорной цены, оформляется письменно дополнительное соглашение, согласованное между Сторонам.
3. ПЛАТЕЖИИРАСЧЕТЫ
3.1 Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся ежемесячно за фактически выполненные работы по ценам, действующим на момент выполнения работ по платежным поручениям и актам выполненных работ формы С-2 и С-3.
3.2 Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов, выполненные работы подлежат оплате по ценам, действующим на первоначальную установленную договором дату их выполнения.
3.3 При срыве по вине Подрядчика предусмотренного настоящим договором срока выполнения работ, работы выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действующим на установленную договором дату их выполнения.
3.4 Объемы дополнительных работ, выполненных Подрядчиком и не согласованные с Заказчиком оплате не подлежат.
3.5 Источник финансирования - собаченные средства.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Заказчик на своей территории несет ответственность за сохранность произведенных Подрядчиком работ, оборудования, материалов, инструментов, механизмов при условии передачи их Заказчику под охрану.
4.2 В необходимых случаях Заказчик для выполнения работ предоставляет по письменной заявке Подрядчика машины и механизмы. Подрядчик оплачивает счета Заказчика по действующим ценам.
4.3 Заказчик обеспечивает Подрядчика проектно-сметной документацией.
4.4 Заказчик организует контроль над состоянием окружающей среды.
4.5 Заказчик обеспечивает включение и отключение действующих инженерных коммуникаций.
4.6 Подрядчик должен иметь лицензию на все виды выполняемых им работ
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.
